# Zonguldak'ta yürütülmekte olan Lavuar Alanı Projesi'nin akıbetine ilişkin - **Tür:** Yazılı soru önergesi (TBMM 28. Dönem) - **Esas no:** 7/38350 - **Veren:** Deniz Yavuzyılmaz (CHP, Zonguldak) - **Muhatap:** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Murat Kurum) - **Veriliş tarihi:** 25 Aralık 2025 - **Durum:** TBMM’nin kaydına göre süresi geçtikten sonra cevaplandı (verilişinden 176 gün sonra, 19 Haziran 2026) - **TBMM kaydı:** https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/a2ca6477-3236-402b-ac9b-019b5abeb95e - **Vekilpedia:** https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-38350-zonguldak-ta-yurutulmekte-olan-lavuar-alani-projesi-nin-akibetine-iliskin > Deniz Yavuzyılmaz (CHP), 25 Aralık 2025 tarihinde 7/38350 esas numaralı yazılı soru önergesi verdi; muhatap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. TBMM’nin kaydına göre süresi geçtikten sonra cevaplandı (verilişinden 176 gün sonra, 19 Haziran 2026). ## Önerge metni Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM tarafından Anayasanın 98"inci, Meclis İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. Deniz YAVUZYILMAZ Zonguldak Milletvekili Zonguldak'ın merkez ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait eski kömür yıkama tesisi ve çevresinde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Müze İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi "Lavuar Alanı Projesi" yürütülmektedir. Daha öncesinde defalarca çeşitli nedenle başlatılamayan proje için son olarak ilgili idare tarafından 2023/561378 İhale Kayıt Numarası ile bir ihale düzenlenmiştir. Söz konusu ihaleyi 247.900.000,00 TL sözleşme bedeli ile Akademi Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. isimli firma kazanmıştır. 210 gün iş süreli projenin sözleşmesi 17.10.2023 tarihinde imzalanmış, ancak yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasından kısa bir süre sonra İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine iflas anlaşması (Konkordato) başvurusunda bulunmuştur. Mahkeme kararına göre 17.09.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 yıl süreyle konkordato süreci içine alınan yüklenicinin mali ve ekonomik yönden zayıf durumda olması, Zonguldak kamuoyunda ihale konusu işi tamamlayabilecekleri noktasında tereddütler oluşmasına neden olmuştur. Bu hususta projenin akıbetine ilişkin Bakanlığınıza yönelttiğimiz soru önergemize verilen yanıtta özetle, Yüklenici firmanın işe devam ettiği ve Projenin 2025 yılı içinde tamamlanmasının planlandığı bilgisi aktarılmıştır. I) Lavuar Alanı Projesi hangi aşamadadır? Yüklenici tarafından proje dâhilinde bugüne kadar hangi işler yapılmıştır? Projenin, inşaat tamamlanma oranı ne kadardır? Projenin hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır? Bu bağlamda; 2) Lavuar Alanı Projesinin planlandığı üzere 2025 yılı içinde tamamlanamamış olmasının gerekçesi nedir? Projenin taahhüt edilen süre içinde tamamlanamamış olması nedeniyle yüklenici firmaya hangi yaptırımlar uygulanmıştır? 3) Lavuar Alanı Projesi'nde yüklenicinin değişmesi söz konusu mudur? Yüklenicinin sözleşmeyi bir başkasına devretme talebi yahut idarenin sözleşmeyi feshetme kararı bulunmakta mıdır? 4) Lavuar Alanı Projesi'nde yüklenici firmaya hangi tutarda hak ediş ödenmiştir? Firmaya ödenen toplam hak ediş bedeli içinde enflasyon farkı olarak ödenen kısım hangi arda ## Bakanlığın cevabı İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORULAR Zonguldak'ın merkez ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait eski kömür yıkama tesisi ve çevresinde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Müze İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi "Lavuar Alanı Projesi" yürütülmektedir. Daha öncesinde defalarca çeşitli nedenle başlatılamayan proje için son olarak ilgili idare tarafından 2023/5613 78 İhale Kayıt Numarası ile bir ihale düzenlenmiştir. Söz konusu ihaleyi 247.900.000,00 TL sözleşme bedeli ile Akademi Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş. isimli firma kazanmıştır. 210 gün iş süreli projenin sözleşmesi 17.10.2023 tarihinde imzalanmış, ancak yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasından kısa bir süre sonra İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine iflas anlaşması (Konkordato) başvurusunda bulunmuştur. Mahkeme kararına göre 17.09.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 1 yıl süreyle konkordato süreci içine alınan yüklenicinin mali ve ekonomik yönden zayıf durumda olması, Zonguldak kamuoyunda ihale konusu işi tamamlayabilecekleri noktasında tereddütler oluşmasına neden olmuştur. Bu hususta projenin akıbetine ilişkin Bakanlığınıza yönelttiğimiz soru önergemize verilen yanıtta özetle; Yüklenici firmanın işe devam ettiği ve projenin 2025 yılı içinde tamamlanmasının planlandığı bilgisi aktarılmıştır. Bu bağlamda; 1. Lavuar Alanı Projesi hangi aşamadadır? Yüklenici tarafından proje dahilinde bugüne kadar hangi işler yapılmıştır? Projenin, inşaat tamamlanma oranı ne kadardır? Projenin hangi tarihte tamamlanması planlanmaktadır? 2. Lavuar Alanı Projesinin planlandığı üzere 2025 yılı içinde tamamlanamamış olmasının gerekçesi nedir? Projenin taahhüt edilen süre içinde tamamlanamamış olması nedeniyle yüklenici firmaya hangi yaptırımlar uygulanmıştır? 3. Lavuar Alanı Projesi'nde yüklenicinin değişmesi söz konusu mudur? Yüklenicinin sözleşmeyi bir mıdır? başkasına devretme talebi yahut idarenin sözleşmeyi feshetme kararı bulunmakta mıdır? 4. Lavuar Alanı Projesi'nde yüklenici firmaya hangi tutarda hakediş ödenmiştir? Firmaya ödenen toplam hakediş bedeli içinde enflasyon farkı olarak ödenen kısım hangi tutardadır? CEVAPLAR 1,3) Söz konusu proje, yüklenici firmanın içinde bulunduğu maddi acz ile sözleşme şartlarını yerine getirememesi sebebiyle 22.09.2025 tarihinde feshedilmiştir. İşin feshedildiği aşamaya kadar, zemin iyileştirme imalatları tamamlanmıştır. Silo ve kulelerde temizlik, bakım ve onarım işleri yapılmış, silo üzeri çelik konstrüksiyon imalatı da yapılmış olup, cam imalatının bir kısmı tamamlanmıştır. Kulelerde cam ve kapı montajları yapılmış, mekanik oda betonarme imalatlarının bir kısmı yapılmış ve müze yapısının temeli ve perde betonları ve yalıtım imalatları yapılmıştır. Söz konusu iş, 9053,87 oranında feshedilmiştir. İşin ikmal ihalesi 24.02.2026 tarihinde yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır. 2) İşin yapıldığı bölgenin SİT alanı olması sebebiyle projeler Anıtlar Kurulu onayına sunulmuş olup, Anıtlar Kurulu tarafından proje üzerinde istenilecek tadilat, iptal ve değişikliklerin kararının alınması, bunlara uygun proje hazırlanması ve onay süreçleri, işin başlamasının gecikmesine sebebiyet vermiş ve bu nedenlerle yüklenici firmaya süre uzatımları verilmiştir. Süreç içerisinde yüklenici firmanın içinde bulunduğu maddi acz ve sözleşme şartlarını yerine getirememesi sebebiyle 22.09.2025 tarihinde iş feshedilmiştir. İşin feshedilmesi nedeniyle yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve şartnameler gereği uygulanması gereken tüm yaptırımlar uygulanmıştır. 4) Proje kapsamında, yüklenici firmaya KDV dahil 218.945.985,20-TL. hakediş tahakkuk etmiş olup, bunun KDV dahil 57.168.997,13 —TL.'lik kısmı, fiyat farkıdır. --- **Kaynak gösterme:** Deniz Yavuzyılmaz (CHP, Zonguldak). “Zonguldak'ta yürütülmekte olan Lavuar Alanı Projesi'nin akıbetine ilişkin”. TBMM 28. Dönem yazılı soru önergesi 7/38350, 25 Aralık 2025. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-38350-zonguldak-ta-yurutulmekte-olan-lavuar-alani-projesi-nin-akibetine-iliskin (erişim: 15 Ekim 2026). TBMM kaydı: https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/a2ca6477-3236-402b-ac9b-019b5abeb95e Vekilpedia, TBMM’nin kamuya açık kayıtlarını derleyen bağımsız bir arşivdir; TBMM’nin resmî sitesi değildir ve yorum yapmaz.