Karşıyaka Spor Kulübü Stadı inşaatının akıbetine ilişkin
Kaynak göster
Hüsmen Kırkpınar (İYİ Parti), 15 Ağustos 2023 tarihinde 7/3108 esas numaralı yazılı soru önergesi verdi; muhatap: Gençlik ve Spor Bakanlığı. TBMM’nin kaydına göre süresinde cevaplandı (verilişinden 58 gün sonra, 12 Ekim 2023).
Hüsmen Kırkpınar (İYİ Parti, İzmir). “Karşıyaka Spor Kulübü Stadı inşaatının akıbetine ilişkin”. TBMM 28. Dönem yazılı soru önergesi 7/3108, 15 Ağustos 2023. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-3108-karsiyaka-spor-kulubu-stadi-insaatinin-akibetine-iliskin (erişim: 15 Ekim 2026). TBMM kaydı: https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/b1332902-08fd-4c2a-801d-0189f8d7f5ab
ÖNERGENİN YOLCULUĞU
- TBMM'ye verildi
- 15. gün
- Bakanlık cevapladı
Verilişten cevaba 58 gün. Tarihler TBMM kaydından.
Önerge metni
PDF’ten yazıya döküldü · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Aşağıda belirtilen sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın BAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.
TM RTARİİNIR
1912 yılında kurulan İzmir'in ilk spor kulübü olan Karşıyaka Spor, Türkiye'nin en büyük ve en köklü kulüplerindendir. Karşıyaka Spor Kulübü Stadı yeniden inşa edilecek olması nedeniyle yıkılmış, yerine yenisi yapılmayarak oyuncular deplasmanda oynamaya mahkum edilmiştir.
Gerekçenin tamamını göster (3 paragraf daha)Gerekçeyi kısalt
Her seçim iktidarın vaatleri arasında yer alan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yıkılan stadı, yerine dökülen göstermelik betonlarla, sembolik temel atma törenleriyle yıllardır atıl durumda bekletilmektedir.
Kurucuları 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan Kuvayımilliye kahramanlarından oluşan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadyumuna kavuşturulması Karşıyakalılar, futbolun beşiği İzmir ve Türk Futbol camiası için büyük önem arz etmektedir
Bu bilgiler doğrultusunda;
SORULAR
Büyük bir miras olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün, stat inşasında hangi aşamaya gelinmiştir?
Yeni stadı ilk talep eden kulüp olan Karşıyaka'dan sonra başlayan statlar bitirilirken Karşıyaka Spor Kulübü hala stadına kavuşamamıştır. Tarihi spor kulübünün stadının tamamlanmasını engelleyen sebepler nelerdir?
Stadyumun ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir?
Bakanlık eliyle yapılması vaat edilen stat projesinin yapılan bir protokolle Belediyeye devredildiği iddiaları doğru mudur?
Adres: TBMM, Halkla İlişkiler Binası, 1. Kat, Oda No: D104
Bakanlığın cevabı
Taranmış belgeden okundu · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı ·
İlgi (o : 22.08.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1270048 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde yer alan ve İzmir Milletvekili Sayın Hüsmen KIRKPINAR tarafından yöneltilen 7/3108 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin olarak;
Bakanlığımız ile TOKİ arasında imzalanan 02.05.2012 tarihli Protokol ile mevcut Karşıyaka Stadyumunun bulunduğu taşınmaz üzerine 15.000 seyirci kapasiteli stadyumun TOKİ marifetiyle yapımı kararlaştırılmış ve 28.01.2014 tarihinde ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Akabinde Karşıyaka Stadyumunun inşaatına ivedilikle yüklenici tarafından başlanmış ve yapım işi 6 6 seviyesine kadar getirilmiştir.
Stadyum inşaat yapım süreci hızlı bir şekilde devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi 08.9.2014 tarihinde stadyum inşaatının durdurulmasına yönelik ihalenin iptali için mevcut Karşıyaka stadyumunun yerinde yapılmasının yapılaşma yoğunluğu ve ulaşım yükünün artacağı vb. yönündeki gerekçelerle Ankara 18. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.
Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından da aynı gerekçeler ileri sürülerek 21.07.2014 tarihinde İzmir 5. İdare Mahkemesinde ihalenin iptaline yönelik dava açılmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından açılan davalar sonucunda Karşıyaka Stadyumunun ihalesi iptal edilmiş ve TOKİ tarafından mahkeme kararı doğrultusunda yapım sözleşmesi 06.01.2017 tarihinde feshedilmiştir.
Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımından vazgeçmemiş, yeniden TOKİ tarafından ikmal ihalesine çıkılmış ve 03.08.2017 tarihinde yeni yapım sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu süreçte de stadyumun yapılacağı taşınmazlara yönelik yeni imar planları hazırlanarak onaylanmıştır. Ancak bu kez de onaylanan imar planlarına Ankara 3. İdare Mahkemesinde bireysel davalar açılmış olup ikinci inşaat yapım sürecine de başlanamamış ve dava süreci 09.10.2019 tarihine kadar devam etmiştir. Bu nedenle Karşıyaka Stadyumu inşaatı tasfiye edilmiştir.
Tüm bu yaşanan engelleme süreçlerine rağmen Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımı noktasında yeniden bir irade göstererek 2019 yılında imzalanan ek protokol ile TOKİ'den Karşıyaka Stadyumunun yapım işini devralmış ve yeniden bir süreç başlatılmıştır.
Bakanlığımız bu yeni süreçte Karşıyaka Stadyumunun yapımı ile ilgili üçüncü kez inşaat sürecini başlatabilmek için hazırlıklarını yürütürken 2021 yılı Temmuz ayında Alsancak Stadyumunda yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı toplantıda Karşıyaka Stadyumunun yapım işini İzmir Büyükşehir Belediyesinin üstlenmek istediği Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Bunun üzerine stadyumun yapım işinin bir protokol kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına ilişkin çalışmalar başlatılarak, Bakanlığımızca hazırlanan protokol taslakları 31.07.2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Karşıyaka Belediyesine gönderilmiştir.
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / ANKARA Bilgi İçin: Uğur GÜLÖKSÜZ Telefon No:596 6800 - Faks No: 596 6839 Mali Hizmetler Uzmanı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından ihalesi yapılmış olan projeleri Bakanlığımızdan talep etmiş, projeler 11.08.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.
Tüm bu yaşanan süreçlere rağmen Bakanlığımız tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen taslak protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz imzalanmamıştır.
Dr. Osman Aşkın BAK Bakan
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Alimdağ / ANKARA Bilgi İçin: Uğur GÜLÖKSÜZ Telefon No:596 6800 - Faks No: 596 6839 Mali Hizmetler Uzmanı