İzmir'de bulunan bir spor kulübü için yapılacak stadyumun inşasına ilişkin
Kaynak göster
Mahir Polat (CHP), 12 Haziran 2023 tarihinde 7/42 esas numaralı yazılı soru önergesi verdi; muhatap: Gençlik ve Spor Bakanlığı. TBMM’nin kaydına göre süresi geçtikten sonra cevaplandı (verilişinden 52 gün sonra, 3 Ağustos 2023).
Mahir Polat (CHP, İzmir). “İzmir'de bulunan bir spor kulübü için yapılacak stadyumun inşasına ilişkin”. TBMM 28. Dönem yazılı soru önergesi 7/42, 12 Haziran 2023. Vekilpedia: https://vekilpedia.com/soru-onergesi/7-42-izmir-de-bulunan-bir-spor-kulubu-icin-yapilacak-stadyumun-insasina-iliskin (erişim: 15 Ekim 2026). TBMM kaydı: https://www.tbmm.gov.tr/Denetim/Yazili-Soru-Onergesi-Detay/b9824531-bafc-4d65-8a89-0188b00465d1
ÖNERGENİN YOLCULUĞU
- TBMM'ye verildi
- 15. gün
- Bakanlık cevapladı
Verilişten cevaba 52 gün. Tarihler TBMM kaydından.
Önerge metni
PDF’ten yazıya döküldü · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
SORULAR
3)
0)
5)
6)
İ etvekili
Şanlı tarihe sahip ve anmasında Türk bayrağı taşıyan ilk kulüplerden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün stadyum inşası çalışmaları ne aşamadadır? Bakanlığınızca stadyumun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?
Daha önce 4 (dört) defa temel atma töreni gerçekleştirilen stadın tamamlanmasındaki gecikmenin sebebi nedir?
Stadyumun inşasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne protokolle devredildiği iddiaları doğru mudur?
Bakanlığınız ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandığı iddia edilen protokolün ıslak imzalı hali Bakanlığınızda mevcut mudur? Böyle bir protokol var ise kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
Karşıyaka Spor Kulübü gibi köklü bir tarihe ve geniş taraftar kitlesine sahip olduğu halde stadyumu bulunmayan spor kulübü sayısı kaçtır?
Bakanlığın cevabı
Taranmış belgeden okundu · Orijinal PDF ↗ (yeni sekmede açılır)Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı ·
İlgi (o : 16.06.2023 tarihli ve Z-43452547-120.07-1232465 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde yer alan ve İzmir Milletvekili Sayın Mahir POLAT tarafından yöneltilen 7/42 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin olarak;
Bakanlığımız ile TOKİ arasında imzalanan 02.05.2012 tarihli Protokol ile mevcut Karşıyaka Stadyumunun bulunduğu taşınmaz üzerine 15.000 seyirci kapasiteli stadyumun TOKİ marifetiyle yapımı kararlaştırılmış ve 28.01.2014 tarihinde ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Akabinde Karşıyaka Stadyumunun inşaatına ivedilikle yüklenici tarafından başlanmış ve yapım işi W 6 seviyesine kadar getirilmiştir.
Stadyum inşaat yapım süreci hızlı bir şekilde devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi 08.9.2014 tarihinde stadyum inşaatının durdurulmasına yönelik ihalenin iptali için mevcut Karşıyaka stadyumunun yerinde yapılmasının yapılaşma yoğunluğu ve ulaşım yükünün artacağı vb. yönündeki gerekçelerle Ankara 18. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.
Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından da aynı gerekçeler ileri sürülerek 21.07.2014 tarihinde İzmir 5. İdare Mahkemesinde ihalenin iptaline yönelik dava açılmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından açılan davalar sonucunda Karşıyaka Stadyumunun ihalesi iptal edilmiş ve TOKİ tarafından mahkeme kararı doğrultusunda yapım sözleşmesi 06.01.2017 tarihinde feshedilmiştir.
Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımından vazgeçmemiş, yeniden TOKİ tarafından ikmal ihalesine çıkılmış ve 03.08.2017 tarihinde yeni yapım sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu süreçte de stadyumun yapılacağı taşınmazlara yönelik yeni imar planları hazırlanarak onaylanmıştır. Ancak bu kez de onaylanan imar planlarına Ankara 3. İdare Mahkemesinde bireysel davalar açılmıştır. Bundan dolayı ikinci inşaat yapım sürecine de başlanamamış ve dava süreci 09.10.2019 tarihine kadar devam etmiştir. Bundan dolayı da Karşıyaka Stadyumu inşaatı tasfiye edilmiştir.
Tüm bu yaşanan engelleme süreçlerine rağmen Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımı noktasında yeniden bir irade göstererek 2019 yılında imzalanan ek protokol ile TOKİ'den Karşıyaka Stadyumunun yapım işini devralmış ve yeniden bir süreç başlatılmıştır.
Bakanlığımız bu yeni süreçte Karşıyaka Stadyumunun yapımı ile ilgili üçüncü kez inşaat sürecini başlatabilmek için hazırlıklarını yürütürken 2021 yılı Temmuz ayında Alsancak Stadyumunda yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı toplantıda Karşıyaka Stadyumunun yapım işini İzmir Büyükşehir
"Belediyesinin üstlenmek istediği Bakanlığımıza bildirilmiştir. - --—- -—-——-——-------—-
Bunun üzerine stadyumun yapım işinin bir protokol kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına ilişkin çalışmalar başlatılarak, Bakanlığımızca hazırlanan protokol taslakları 31.07.2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Karşıyaka Belediyesine gönderilmiştir.
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / ANKARA Bilgi İçin: Uğur GÜLÖKSÜZ Telefon No:596 6800 - Faks No: 596 6839 Mali Hizmetler Uzmanı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından ihalesi yapılmış olan projeleri Bakanlığımızdan talep etmiş, projeler 11.08.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.
Tüm bu yaşanan süreçlere rağmen Bakanlığımız tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen taslak protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz imzalanmamıştır. Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Osman Aşkın BAK Bakan
Örnek Mah, Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ / ANKARA Telefon No:596 6800 - Faks No: 596 6839
Bilgi İçin: Uğur GÜLÖKSÜZ Mali Hizmetler Uzmanı Telefon No:351 6544